Справочник застройщика

Раздел: Строительство

1. Общие положения

В целях дальнейшего развития бригадного хозяйственного расчета в строительстве Госстрой СССР, Госплан СССР, Госснаб СССР, Госкомтруда СССР, Минфин СССР, Госбанк СССР, Стройбанк СССР и ВЦСПС утвердили «Положение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве» (ЭС 1983 г., №№ 6—8).

Это Положение предусматривает дальнейшее развитие бригадной формы организации труда рабочих и создание условий для широкого участия трудящихся в управлении производством для обеспечения своевременного ввода в действие производственных мощностей и объектов с высоким качеством и наименьшими материальными и трудовыми затратами. Положение устанавливает порядок применения сквозного поточного бригадного подряда в строительстве, а также бригадного подряда в отдельных звеньях строительного конвейера — на строительно-монтажных работах, на предприятиях по изготовлению строительных конструкций и деталей, в производственно-технологической комплектации объектов строительства, а также на перевозках строительных грузов.

Бригадный подряд является новой формой низового хозяйственного расчета, предусматривающий повышение ответственности и заинтересованности работников в достижении высоких конечных результатов коллективного труда на основе договорных отношений администрации строительно-монтажной организации (предприятия) с бригадами рабочих.

Сквозной поточный бригадный подряд — это высшая стадия развития бригадного подряда на базе поточного метода строительства. Он предусматривает равномерную и постоянную загрузку бригад различных звеньев строительного конвейера: завод, комплектация, транспорт и стройка по согласованным графикам, учитывающим установленные сроки ввода в действие производственных мощностей и объектов.

Для обеспечения успешного внедрения сквозного бригадного подряда в строительстве соответствующих объектов предварительно должен быть осуществлен строительно-монтажными организациями (предприятиями) комплекс мер по совершенствованию оперативного планирования и управления производством, повышению уровня инженерной подготовки и производственно-технологической комплектации, улучшению организованности и слаженности работы всего строительного конвейера.

Планирование, учет и производственно-технологическая комплектация должны выполняться непосредственно на укрупненную строительную бригаду. При переводе строек на комплексное снабжение материалами, изделиями и конструкциями по заказам строительно-монтажных организаций в соответствии с их потребностью, определяемой проектами, производственно-технологическая комплекс тация должна осуществляться территориальными органами материально-технического снабжения (СП СССР, 1984 г., № 15, ст. 91).

Строительно-монтажные организации — генеральные подрядчики в соответствии с установленными им на очередной год плановыми заданиями по вводу в действие производстенных мощностей и объектов, объему товарной строительной продукции и объему строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению методом сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда, обязаны определить:

стройки, пусковые комплексы, объекты строительства и их очереди, которые должны быть сооружены в планируемом году с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда;

документацию по строительству объектов поточными методами;

производственные задания комплексным и специализированным хозрасчетным бригадам, графики их движения по объектам строительства и загрузки в течение года;

материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения каждой хозрасчетной бригадой производственного задания в установленный срок;

объемы и сроки выполнения работ или изготовления продукции хозрасчетными бригадами субподрядных организаций, а также других организаций и предприятий различных звеньев строительного конвейера, участвующих во внедрении сквозного поточного бригадного подряда.

Все перечисленное должно быть согласовано с заказчиками, субподрядчиками, предприятиями, производящими строительные конструкции и детали, предприятиями автомобильного транспорта, комплектующими организациями. Кроме того, все перечисленное утверждается вышестоящим по подчиненности хозяйственным органом генерального подрядчика после тщательной проверки годовой загрузки хозрасчетных бригад и их обеспеченности материально-техническими ресурсами.

Строительно-монтажные организации — субподрядчики на основе плановых заданий вышестоящих организаций на очередной год и установленных генеральными подрядчиками объемов и сроков выполнения работ на конкретных объектах, подлежащих строительству с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда, определяют в годовых планах работ разрабатываемой ими нормативно-технологической документации производственные задания хозрасчетным бригадам и принимают необходимые меры по обеспечению осуществления каждой хозрасчетной бригадой производственного задания в установленный генподрядчиком срок.

Предприятия по производству строительных конструкций и деталей, предприятия автомобильного транспорта и комплектующие организации внедряют бригадный подряд в соответствии с утвержденными им плановыми заданиями.

Взаимные обязательства генподрядчиков, субподрядчиков, заказчиков, предприятий по производству строительных конструкций и деталей, предприятий автомобильного транспорта и управлений производственно-технологической комплектации по обеспечению выполнения работ с применением сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда должны предусматриваться в особых условиях к генеральному договору подряда на капитальное строительство, к договору субподряда, к договору на поставку продукции производственно-технического назначения и т. п.

Перевод бригад на бригадный подряд ежегодно оформляется приказом руководителя организации (предприятия), согласованным с профсоюзным комитетом, с обязательным приложением к приказу графика годовой загрузки всех хозрасчетных бригад.

На объекте строительства (предприятии) создается совет бригадиров в соответствии с Типовым положением о производственной бригаде, бригадире, совете бригады и совете бригадиров, утвержденным пост. Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС от 31 дек. 1980 г. No 389/22—119.

Строительно-монтажная организация (предприятие по производству строительных конструкций и деталей, комплектующая организация, автотранспортное предприятие) в лице руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом заключает с каждой бригадой, занятой в основном производстве, в лице бригадира, договор на выполнение производственного задания.

При передаче функций распорядителя материально-технических ресурсов подведомственным подразделениям (строительно-монтажным управлениям, подсобным производствам и т. п.) заключение договоров бригадного подряда может быть поручено руководителям этих подразделений. Договоры заключаются в соответствии с Типовыми договорами бригадного подряда, формы которых даны в приложении к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

Подготовка проектов договоров, обеспечение выполнения обязательств перед бригадами, контроль, анализ и подведение итогов их работы осуществляются работниками отделов и служб организации (предприятия).

Хозрасчетная бригада обязана по договору бригадного подряда выполнить своими силами и предоставленными в ее распоряжение средствами производственное задание в установленный срок, обеспечить надлежащее качество работ (продукции), экономное и рациональное использование сырьевых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов.

Администрация организации (предприятия) не вправе переводить хозрасчетную бригаду на объекты или поручать ей работы, не предусмотренные договором бригадного подряда, и вносить в договор изменения кроме случаев, предусмотренных Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде.

Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения договора бригадного подряда? рассматриваются вышестоящими по подчиненности хозяйственными органами и профсоюзными комитетами.

При заключении договора бригадного подряда хозрасчетной бригаде устанавливаются плановые затраты на производство поручаемых ей работ (продукции) по статьям, экономия или перерасход по которым зависит от деятельности данной бригады. Плановые затраты рассчитываются на весь поручаемый хозрасчетной бригаде объем работ (продукции) на основе плана организационно-технических мероприятий, разработанного организацией (предприятием) и обеспечивающего выполнение установленного задания по снижению себестоимости работ (продукции).

Фактические затраты бригады определяются по данным надлежаще оформленных первичных документов бухгалтерского учета, подписанных бригадиром и мастером (производителем работ, начальником цеха, руководителем колонны).

Непроизводительные затраты, которые по определению руководства организации (предприятия) и профсоюзного комитета образовались по причинам, зависящим от деятельности хозрасчетной бригады, относятся на фактические затраты этой бригады.

Разница между плановыми и фактическими затратами хозрасчетной бригады на выполнение порученных ей работ или производство продукции составляет достигнутую бригадой экономию. Экономия должна достигаться при высоком качестве работ (продукции).

Оплата труда и материальное поощрение рабочих хозрасчетной бригады осуществляются в соответствии с действующими в организации (на предприятии) положениями по оплате труда и премированию.

Кроме того, хозрасчетная бригада премируется за достигнутую экономию от снижения плановых затрат. Эта премия распределяется между рабочими хозрасчетной бригады в соответствии с присвоенными им тарифными разрядами и отработанным временем.

Совет бригады по решению общего собрания может в пределах установленных нормативов и средств определять индивидуальные размеры заработка и премий по коэффициенту трудового участия с учетом реального вклада каждого рабочего в общие результаты работы бригады в соответствии с положением, действующим в организации (на предприятии).

При работе нескольких бригад по единому договору бригадного подряда премия за достигнутую экономию распределяется между бригадами администрацией организации (предприятия) при участии совета бригадиров с учетом реального вклада каждой бригады в общие результаты работы в порядке, установленном совместным решением этой организации (предприятия) и ее профсоюзным комитетом.

Бригады обслуживающих и прочих хозяйств организации (общецеховые и вспомогательные бригады предприятия, включая бригады ремонтных служб) при выполнение обязательств по обеспечению бесперебойной и ритмичной работы хозрасчетных бригад основного производства премируются за счет экономии, достигнутой хозрасчетными бригадами, в размерах, согласованных с администрацией, бригадами и профсоюзным комитетом.

Инженерно-технические работники и служащие организации (предприятия), непосредственно участвующие в подготовке и обеспечении успешной работы хозрасчетных бригад, премируются за достигнутую этими бригадами экономию.

Премия за экономию от снижения плановых затрат выплачивается рабочим сверх предельных размеров премий, установленных по отраслям, а инженерно-техническим работникам — сверх предельного размера премии за основные результаты хозяйственной деятельности.

Размер премии за экономию от снижения плановых затрат, выплачиваемой одному работнику, не должен превышать 0,75 месячной тарифной ставки (должностного оклада) в расчете на квартал.

Указанная премия выплачивается сверх фонда заработной платы независимо от общих результатов производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)? относится на отдельную статью накладных (цеховых) расходов и включается в себестоимость работ (продукции) того периода, в котором эта премия начислена. Средства на премирование включаются в фонд материального поощрения, а в организациях и на предприятиях, где этот фонд не образуется, зачисляются на специальный счет. Выплаченная

лремия учитывается при исчислении среднего заработка работника.

Руководящие работники организации (предприятия) премируются в зависимости от уровня материальных затрат на рубль работ (продукции) с учетом выполнения плановых заданий по себестоимости по организации (предприятию).

Работники строительно-монтажных организаций, подсобных производств и обслуживающих хозяйств, состоящих на балансе основной деятельности строительно-монтажных организаций, а также водители автомобилей автотранспортных предприятий премируются в соответствии с Положением о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, утвержденным пост. Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и ВЦСПС от 11 сент. 1979 г. № 392/166/9—4.

Каждый случай невыполнения организацией (предприятием) договорных обязательств рассматривается вышестоящими по подчиненности хозяйственным органом и профсоюзным комитетом для определения степени ответственности должностых лиц и принятия к ним мер согласно действующему законодательству. Работники отделов и служб подведомственных организаций и предприятий, виновные в невыполнении обязательств, привлекаются к дисциплинарной ответственности и в установленном порядке полностью или частично лишаются премий, выплачиваемых по результатам хозяйственной деятельности из фонда материального поощрения и из фонда заработной платы, или персональных надбавок, а также надбавок, устанавливаемых в соответствии с п. 83 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии и п. 53 «б» пост. ЦК КПСС и СМ СССР от 12 июля 1979 г. № 695.

2. Бригадный подряд на строительно-монтажные работы

Бригадный подряд применяется на строительстве новых, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих предприятий, зданий и сооружений. Бригадный подряд применяется на стройках, осуществляемых по методу сквозного бригадного подряда. Этот метод использовался и до перехода на указанный, более совершенный метод организации всего строительного конвейера.

При строительстве методом бригадного подряда должен обеспечиваться согласованный перевод на работу по этому методу бригад генподрядной и субподрядной организаций, участвующих' в строительстве объекта, на основе взаимной увязки во времени и технологической последовательности выполнения работ.

 На бригадный подряд переводятся все бригады строительно- монтажной организации, выполняющие работы на данном объекте.

Состав бригады по численности, профессиям и квалификации рабочих определяется администрацией строительно-монтажной организации ежегодно исходя из годовых объемов и структуры работ, графиков их производства и достигнутого уровня выполнения норм выработки. Машинисты строительных машин, обслуживающие хозрасчетную бригаду, как правило, включаются в ее состав.

В договоре бригадного подряда хозрасчетной бригаде поручается комплекс работ, включающий весь объем работ, запланированных к выполнению собственными силами этой организации. Бригаде генподрядной организации в договоре поручается также подготовка законченного строительством объекта к сдаче заказчику в установленный срок.

Если комплекс работ осуществляется несколькими бригадами строительно-монтажной организации, то с ними, как правило, заключается договор, определяется единая сумма плановых затрат и ведется общий учет фактических затрат.

При продолжительности производства комплекса работ менее месяца с хозрасчетной бригадой заключается один договор на выполнение комплексов работ по нескольким объектам. Если продолжительность осуществления комплекса работ по графику превышает 6 мес, то для промежуточных расчетов с бригадой строительно- монтажная организация может делить объем работ по договору на отдельные технологические этапы.

Продолжительность выполнения технологического этапа работ должна быть не менее 3 мес. Комплекс работ разбивается на технологические этапы по согласованию с генподрядной строительно- монтажной организацией с таким расчетом, чтобы обеспечивалась непрерывная работа бригад с применением бригадного подряда и безусловное завершение всех работ по объекту в срок, установленный договором подряда на капитальное строительство.

На строительстве сложных объектов и крупных промышленных комплексов бригадный подряд внедряется на основе узлового метода организации строительного производства. С этой целью проектные организации при разработке технологических и строительных решений, а также другой проектно-сметной документации разграничивают объекты на конструктивно и технологически обособленные части (узлы), в пределах которых выполняются строительно-монтажные работы по технической готовности, позволяющей автономно опробовать и налаживать отдельные технологические линии ч установки. По каждому узлу строительно-монтажные организации заключают с бригадами договоры бригадного подряда на выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ.

При использовании узлового метода организации строительства объекта проекты производства работ и другая организационно- технологическая документация разрабатываются на каждый узел.

Проект договора бригадного подряда администрация строительно-монтажной организации должна передать хозрасчетной бригаде не позднее чем за один месяц до начала производства поручаемых ей работ.

Сроки выполнения комплекса строительно-монтажных работ устанавливаются в договоре бригадного подряда в соответствии с календарным планом производства работ по объекту или комплексным сетевым графиком, предусматривающим своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

Координация деятельности хозрасчетных бригад и контроль за своевременным и качественным выполнением ими производственных заданий возлагаются на генеральную подрядную строительно-монтажную организацию.

Показатели работы хозрасчетной бригады, предусмотренные договором бригадного подряда, изменяются администрацией строительно-монтажной организации в исключительных случаях при уточнении и корректировке заказчиком в процессе разработки проектно- сметной документации, а также при внедрении принятых в процессе исполнения договора рационализаторских предложений по улучшению проектных решений. Сроки выполнения порученного бригаде измененного комплекса работ уточняются руководителем организации, заключившей договор, по согласованию с бригадой и профсоюзным комитетом в соответствии с откорректированным графиком производства работ, но с сохранением установленного срока ввода в действие объекта строительства.

Плановые затраты на производство работ определяются на основе проектно-сметной, плановой и организационно-технологической документации и прогрессивных нормативов по следующим статьям: затраты на материалы, конструкции и детали; затраты на эксплуатацию строительных машин; накладные расходы.

Плановые затраты на материалы, конструкции и детали рассчитываются исходя из потребности в физическом выражении на объем порученных бригаде строительно-монтажных работ и утвержденных планово-расчетных (учетных, сметных) цен франко-приобъектный склад строительной площадки. Потребность в материальных ресурсах устанавливается на основе рабочих чертежей, проекта производства работ и производственных норм расхода материалов, утвержденных в установленном порядке.

Достигнутая бригадой экономия против производственных норм определяется на основе фактического расхода всех видов материалов, конструкций и детален в физическом выражении и цен, исходя из которых получены плановые затраты. Хозрасчетная бригада обязана безвозмездно устранять допущенные по ее вине дефекты и отступления от проектной документации по указанию администрации и заказчика.

Дополнительная экономия затрат по этой статье может быть достигнута хозрасчетной бригадой также за счет сверхпланового получения и последующего использования при производстве строительно-монтажных работ материалов, конструкций и деталей от разборки конструкций зданий (сооружений) и демонтажа оборудования. Эта экономия представляет собой разность стоимости возвратных материалов по планово-расчетным (учетным, сметным) ценам и их восстановительной стоимости, определяемой исходя из затрат на приобретение этих материалов у заказчика и приведение их в состояние,-пригодное для повторного использования.

Плановые затраты на эксплуатацию строительных машин определяются исходя из 'их потребности (в маш.-ч), устанавливаемой на основе проекта производства работ, и утвержденных планово-расчетных цен.

Фактические затраты по этой статье устанавливаются по каждой бригаде исходя из фактически отработанного числа машино- часов по каждой строительной машине и по каждому объекту (узлу) на основании сменных рапортов, подписанных мастером (производителем работ) и бригадиром.

Экономия затрат по эксплуатации строительных машин определяется исходя из фактического использования бригадой всех строительных машин против плановой потребности (в маш.-ч) и планово-расчетных цен.

Плановая сумма накладных расходов, зависящих от деятельности хозрасчетной бригады, рассчитывается "исходя из предусмотренной в аккордном наряде планируемой трудоемкости порученных бригаде работ (в чел.-дн.), определяемой с учетом достигнутого уровня выполнения норм выработки и удельного норматива условно-постоянной части накладных расходов в расчете на 1 чел.-дн.

К условно-постоянной части накладных расходов относятся административно-хозяйственные расходы; отчисления на содержание вышестоящих организаций; износ временных нетитульных сооружений и приспособлений; расходы по благоустройству строительных площадок и технике безопасности и ряд других.

Удельный норматив накладных расходов рассчитывается исходя из отчетных данных предыдущего года в целом по строительно- монтажной организации путем деления условно-постоянной части накладных расходов на общее число человеко-дней, отработанных рабочими, занятыми на строительно-монтажных работах. При усредненных расчетах условно-постоянная часть накладных расходов принимается в размере 50 % общей величины этих расходов. Удельный норматив ежегодно утверждается строительно-монтажной организацией для каждой подведомственной организации.

Фактические накладные расходы, зависящие от деятельности хозрасчетной бригады, определяются исходя из числа фактически отработанных человеко-дней и утвержденного удельного норматива.

Хозрасчетной бригаде выдается аккордный наряд на выполнение поручаемых ей работ по объекту, его очереди, узлу, комплексу или технологическому этапу работ. Изменение аккордного задания допускается только в случаях, изложенных выше.

Хозрасчетная бригада премируется за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на производство работ в следующих размерах: за экономию затрат на материалы, конструкции и детали — до 60 %, за экономию затрат на эксплуатацию строительных машин и накладных расходов — до 40 % соответствующей суммы экономии по указанным статьям затрат.

Премия выплачивается после приемки порученного бригаде комплекса (этапа) работ на основе акта, утвержденного руководителем строительно-монтажного управления (СУ, ПМК и др.).

Из общей суммы премии не менее 80 % направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады и до 20 % — на премирование преимущественно линейных инженерно-технических работников, занятых на строительстве объекта, а также других инженерно- технических работников и служащих строительно-монтажной организации.

Рабочие хозрасчетных бригад и инженерно-технические работники дополнительно премируются за сохранность сборных конструкций и деталей, включаемых в объем строительно-монтажных работ, в размере до 0,4 % стоимости этих конструкций и деталей по сметным ценам.

Типовой договор бригадного подряда на выполнение строительно-монтажных работ приведен в приложении Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

3. Бригадный подряд на изготовление строительных конструкций, деталей и изделий

Бригадный подряд на предприятиях по изготовлению строительных конструкций, деталей и изделий, а также в подсобных производствах строительно-монтажных организаций применяется как отдельно, так и при внедрении сквозного поточного бригадного подряда.

На бригадный подряд целесообразно переводить одновременно бригады всех технологических линий основных цехов предприятия. Если технологическая линия обслуживается несколькими бригадами, то проводится укрупнение их и создаются бригады конечной продукции.

Бригады переводятся на бригадный подряд только при наличии утвержденных норм трудовых затрат, производственных норм расхода материалов, нормативно-технологической документации, а также планово-расчетных цен на материалы.

Договоры бригадного подряда заключаются с бригадами на год. Договором устанавливается задание бригаде на изготовление строительных конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов в запланированной номенклатуре. Годовое задание уточняется ежемесячными планами выпуска продукции в номенклатуре с подекадной, понедельной и посуточной разбивкой.

Планы изготовления конструкций, деталей и изделий в номенклатуре, устанавливаемые предприятием цехам и хозрасчетным бригадам, ежемесячно должны быть увязаны с графиками комплектации объектов строительства и обеспечивать выполнение плана по общему объему производства.

Плановые затраты на изготовление продукции, выпуск которой поручается хозрасчетной бригаде, ежемесячно определяются на основе плановой калькуляции цеховой себестоимости каждого вида продукции по следующим статьям: затраты на материалы, сырье и полуфабрикаты; расходы на электроэнергию; расходы на тепловую энергию; затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы — содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря, износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, прочие расходы, зависящие от деятельности бригад.

Определение плановых затрат производится методом исключения из калькуляции плановой себестоимости вида изделий, выпускаемых на технологической линии, затрат, экономия или перерасход, по которым не зависит от деятельности бригады.

Плановые затраты на материалы, электрическую и тепловую энергию устанавливаются на основе отраслевых производственных норм расхода ресурсов. При определении плановых и фактических затрат на поставляемое сырье, материалы, электрическую и тепловую энергию, а также оказываемые услуги применяются планово-расчетные (учетные) цены.

Хозрасчетная бригада обязана безвозмездно устранять отступления от технической документации и дефекты, допущенные в процессе изготовления строительных конструкций, деталей и изделий. Затраты строительных бригад по исправлению указанных дефектов относят на фактические затраты виновной в этом бригады технологической линии цеха по актам рекламаций или актам ОТК, составленным с участием представителей заинтересованных сторон.

Хозрасчетные бригады ежемесячно премируются за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции. Размер указанной премии устанавливается в зависимости от осуществления декадно-суточных производственных заданий при условии выполнения месячного плана выпуска продукции в заданной номенклатуре и не должен превышать 50 % суммы достигнутой экономии.

Из общей суммы премии не менее 85 % направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады, общецеховых и вспомогательных бригад и до 15 % — на премирование инженерно-технических работников и служащих цехов и предприятия.

Типовой договор бригадного подряда на изготовление строительных конструкций, деталей и изделий приведен в приложении 2 к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строи- тельстве.

4. Бригадный подряд в производственно- технологической комплектации

Бригадный подряд внедряется как в отдельных организациях, осуществляющих производственно-технологическую комплектацию объектов строительства, так и в подразделениях комплектации строительно-монтажных организаций.

На бригадный подряд целесообразно переводить все бригады комплектующей организации, занятые изготовлением строительных конструкций и изделий, переработкой материалов в полуфабрикаты и изделия, повышением технологической готовности изделий, узлов, заготовок в производственных цехах и выполнением работ по при- емке? хранению, комплектации, контейнеризации, пакетированию и отгрузке материалов, конструкций и деталей на объекты строительства в соответствии с утвержденным графиком комплектации.

На бригадный подряд переводят бригады при наличии утвержденной нормативно-технологической документации, графиков комплектации материальными ресурсами объектов строительства, калькуляций трудовых затрат и заработной платы.

Договор бригадного подряда заключается с каждой хозрасчетной бригадой на год. Бригадами производственных цехов комплектующей организации поручается выпуск продукции, а бригадам участков комплектации — комплектная поставка строительных материалов, конструкций и деталей на объекты строительства. Каждой бригаде цеха (участка) выдаются месячные планы и графики выпуска продукции в заданной номенклатуре или комплектных поставок с понедельной и посуточной разбивкой исходя из нормативно- технологической документации и графиков комплектации, разрабатываемых ежемесячно строительно-монтажными организациями на каждый объект строительства.

Плановые затраты на изготовление продукции и издержки на комплектацию определяются ежемесячно по следующим статьям: затраты на материалы, сырье и полуфабрикаты; расходы на электроэнергию; расходы на тепловую энергию; затраты на эксплуатацию оборудования и строительных машин.

Плановые затраты (издержки) на материалы, электрическую и тепловую энергию устанавливаются исходя из объемов порученных бригаде работ, утвержденных производственных норм расхода ресурсов и планово-расчетных цен. В плановые издержки по этой статье для хозрасчетных бригад, участков комплектации, помимо затрат на материалы, используемые на изготовление и ремонт контейнеров, поддонов, тары и пакетов, включаются также потери комплектуемых материалов, конструкций и деталей при их хранении, доработке и сортировке в пределах установленных норм естественной убыли.

Плановые затраты (издержки) на выделяемые комплектующей организации управлением (трестом) механизации строительные машины определяются исходя из их расчетной потребности (в маш.-сменах) и утвержденных планово-расчетных цен.

Затраты хозрасчетной бригады на производство продукции и комплектацию материальных ресурсов учитываются в фактически произведенных размерах. Для получения фактических затрат бригады используются планово-расчетные цены, принятые при определении плановых затрат.

Убытки и потери бригад строителей и водителей автотранспорта, возникшие по вине хозрасчетной бригады комплектующей организации (дефекты при изготовлении продукции, небрежная и некомплектная укладка материалов в контейнеры и пакеты, сверхнормативный простой автотранспорта под погрузкой, несвоевременная поставка конструкций, деталей, материалов на строительную площадку против ежемесячно предоставляемого и согласованного со строительно-монтажной организацией графика и т. п.) относятся па фактические затраты этой бригады по актам рекламаций, составленным с участием представителей заинтересованных сторон.

За достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции и издержек на комплектацию хозрасчетная бригада премируется ежемесячно. Размер указанной премми устанавливается в зависимости от осуществления недельно-суточпых производственных заданий при условии выполнения месячного графика комплектных поставок в заданной номенклатуре и не должен превышать 50 % суммы достигнутой экономии.

Из общей суммы премии не менее 85 % направляется на премирование рабочих хозрасчетной бригады, вспомогательных и обслуживающих бригад и до 15 % — на премирование инженерно- технических работников и служащих комплектующей организации.

Типовой договор бригадного подряда на производственно-технологическую комплектацию приведен в приложении 3 к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

5. Бригадный подряд на перевозках строительных грузов автотранспортом

Бригадный подряд применяется на перевозках строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, монтажных узлов и заготовок, оборудования и других строительных грузов.

На бригадный подряд переводятся бригады водителей автотранспорта, перевозящих грузы по графикам. При транспортировке строительных грузов на объект или на несколько объектов в районе сосредоточенного строительства несколькими бригадами водителей все они, как правило, переводятся на этот метод работы. Перевод бригад на бригадный подряд осуществляется при наличии согласованных с потребителем графиком комплектных перевозок грузов на объекты строительства, отраслевых производственных норм расхода материальных ресурсов, нормативов затрат труда и заработной платы.

Договор бригадного подряда заключается с каждой бригадой на год. Бригаде поручаются перевозки комплектов строительных грузов по объектам строительства, грузоотправителям и грузополучателям в соответствии с согласованными с потребителями графиками и объемами авотранспортных перевозок.

Если перевозятся строительные грузы одного вида несколькими бригадами водителей одной колонны, автотранспортное предприятие заключает с ними один договор. В этом случае определяются единые показатели работы и ведется общий учет затрат всех бригад.

Ежемесячно хозрасчетной бригаде выдаются согласованные с потребителем месячные планы и графики автотранспортных перевозок строительных грузов в номенклатуре с понедельной, посуточной и почасовой разбивкой, обеспечивающие комплектную поставку материалов, конструкций и деталей на объекты строительства в соответствии с их потребностью, определяемой графиками производства строительно-монтажных работ.

Плановые затраты рассчитываются на поручаемый бригаде месячный объем перевозок по калькуляции, составляемой автотран* спортным предприятием, по следующим статьям: затраты на горючее; затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы; затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт; затраты по износу и ремонту авторезины.

Затраты бригады на горюче-смазочные материалы, запасные части и агрегаты, авторезину и другие эксплуатационные расходы учитываются и относятся на себестоимость перевозок по утвержденным планово-учетным ценам.

Фактические объемы перевозок определяются ежемесячно по товарно-транспортным накладным, актам геодезических замеров и подтвержденным потребителями данным о выполнении графиков перевозок.

За достигнутую экономию от снижения плановых затрат бригада водителей ежемесячно премируется в зависимости от выполнения недельно-суточных графиков перевозок при условии, что месячный план автотранспортных перевозок завершен в заданной номенклатуре. Размер указанной премии определяется в пределах до 60 % суммы достигнутой экономии.

Из общей суммы премии не менее 85 % направляется на премирование бригады водителей, бригады по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и до 15-% — на премирование инженерно-технических работников и служащих автотранспортного предприятия. Конкретные размеры и распределение премий устанавливаются администрацией автотранспортного предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом этого предприятия.

Типовой договор бригадного подряда на перевозках строительных грузова втомобильным транспортом приведен в приложении 4 к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.