|
Виды имущественной ответственности
поставщиков продукции перед заказчиками-застройщиками за нарушение условий
договора согласно ППН:
По п. 68. Просрочка поставки или недопоставки продукции в
договорный срок
По п. 68. Просрочка поставки или недопоставки оборудования
для пусковых строек в районы Крайнего Севера и в районы досрочного завоза
продукции предприятиям системы Госснаба СССР, и продукции, предусмотренной
планами межотраслевых кооперативных поставок
По п. 68. Просрочка поставки или недопоставки
сельскохозяйственной продукции в договорный срок По п. 70. Любое нарушение
согласованного графика отгрузки (доставки) продукции
По п. 71. Поставка без согласия заказчика или с нарушением
условий договора и отсутствии договорных отношений при отказе заказчика
принять продукцию для использования и оставлении ее на ответственное хранение
По п. 72. Продукция забракована как не соответствующая по
качеству стандар- дартам, техническим условиям, образцам, эталонам
По п. 73. Поставка продукции с производственными
недостатками, устранимыми на стройке
Санкции, возлагаемые на поставщика продукции
Неустойка в размере 8 % стоимости непоставленной продукции
по отдельным наименованиям, если номенклатура в договоре не предусмотрена,
неустойка взыскивается с общей стоимости
То же, 12 %
Неустойка в размере 3 % стоимости недопоставленной
продукции по отдельным наименованиям номенклатуры Штраф в размере 1 %
стоимости не отгруженной (недоставленной) в срок продукции, если иные размеры
санкций не предусмотрены в договоре или особых условиях поставки продукции.
Штраф уплачивается поставщиком независимо от уплаты неустойки за просрочку
поставки или недопоставку продукции
Неустойка в размере 3 % стоимости непринятой продукции
Заказчик обязан: от казаться от принятия и оплаты
продукции; взыскать в безакцептном порядке штраф в размере 20 % стоимости
забракованной продукции, при оплате продукции потребовать также в
установленном порядке возврата уплаченных сумм. Изготовитель (поставщик)
обязан в течение 10 дней с момента признания требования заказчика заменить
забракованную продукцию и распорядиться ею
Штраф в размере 5 % стоимости этой продукции. Установление
недостатков в 15-дневный срок с момента получения требования от заказчика.
При не- устраненин недостатков в установленный срок — штраф в размере 20 %
стоимости этой продукции. Заказчик может устранить недостатки своими силами,
но не за счет поставщика продукции. До устранения недостатков в продукции
заказчик может отказаться от ее оплаты,
По п. 74. Поставка продукции высшего качества забракована
как не соответствующая стандартам, техническим условиям, образцам
По п. 74. Поставка продукции, соответствующей стандартам
или техническим условиям, но не соответствующей повышенным требованиям к
качеству, предусмотренным в договоре
По п. 74. Поставленная продукция высшей категории
переведена в более низкую категорию качества
По п. 75. Поставка с конструктивными недостатками опытного
образца или машин и оборудования индивидуального изготовления
По п. 75. Поставка продукции, выпускаемой серийно, с
конструктивными недостатками
По пп. 51 и 76. Поставка продукции, отгрузка которой
запрещена органами, осуществляющими государственный надзор за внедрением и
соблюдением стандартов, технических условий и контроль за качеством продукции
или другими уполномоченными на то органами
По пп. 47 и 77. Поставка некомплектной продукции
Санкции, возлагаемые на поставщика продукции
а если продукция уже оплачена, — потребовать р
установленном порядке возврата уплачен-» ных сумм
Штраф в размере 30 % стоимости забракованной продукции,
кроме того, возвратить заказчик ку оплаченные суммы
Оплата продукции без надбавки за повышенное качество,
установленных сверх цены, кроме того, штраф в размере, предусмотренном в
договоре
Штраф в размере 300 % суммы уценки, но не более 30 %
стоимости продукции до уценки
Устранение недостатков своими средствами, силами и за свой
счет в кратчайший технически возможный срок, устанавливаемый по соглашению
сторон. При неустранении конструктивных недостатков в этот срок — неустойка в
размере 8 % стоимости продукции. При технической невозможности устранения
конструктивных недостатков заказчику возвращается стоимость оплаченной
продукции, кроме уплаты указанной неустойки, а продукция принимается от
заказчика
Штраф в размере 5 % стоимости этой продукции. Устранение в
15-дневный срок недостатков (с момента получении требования заказчика). При
неустранении недостатков — штраф в размере 20 % стоимости продук- ци с
конструктивными недостатками
По заявлению указанных органов в доход союзного бюджета
взимается штраф в размере 50 % стоимости этой продукции
Доукомплектование в 15-дневный срок с момента предъявления
заказчика. До укомплектования продукции возвратить заказчику ее стоимость.
Штраф в размере 20 % стоимости некомплектной продукции, включая стоимость
недостающих частей. Заменить некомплектную продукцию комплектной
По п. 78. Поставка продукции, соответствующей стандартам,
техническим условиям, образцам, но более низкого качества, чем указано в
документе, удостоверяющем качество продукции
По пп. 48 и 79. Поставка продукции не в соответствии с
предусмотренной в договоре комплектностью (совокупностью оборудования,
приборов и другой продукции)
По п. 80. Поставка продукции тары или упаковки либо в
ненадлежащей таре или упаковке
По п. 80. Поставка вопреки требованиям стандартов,
технических условий или договора немаркированной или ненадлежаще
маркированной продукции По п. 81. Поставка продукции в немаркированной или
ненадлежаще маркированной таре
По пп. 49 и 82. Поставка продукции без предусмотренных
особыми условиями или договором документов, удостоверяющих качество продукции
По п. 83. Продукция ненадлежащего качества, некомплектная,
немаркированная или ненадлежаще маркированная, не принятая заказчиком
По п. 84. Взыскание штрафа за поставку продукции,
забракованной как не соответствующей стандартам, техническим условиям, более
низкого качества, в случае отказа от ее принятия (по пп. 72, 74 и 78) По п.
85. Задержка поставщиком сверх установленных сроков распоряжения об
использования продукции, принятой заказчиком на ответственное хранение По п.
86. Неиспользование аккредитива, выставленного по его требованию заказчиком в
течение срока действия аккредитива По пп. 41 и 87. Невысылка в установленный
срок копни платежного требования или товарно-транспортного документа на
отгруженную продукцию или непредоставление иноР информации об отгрузке
продукции
Санкции, возлагаемые на поставщика продукции
Штраф в размере 200 % суммы уценки продукции, не не более
20 % ее стоимости до уценки, кроме того, удовлетворение требования заказчика
о возврате переплаченной суммы
Штраф в размере 2.5 % стоимости изделий, входящих в
комплектную поставку
Штраф в размере 5 % стоимости такой продукции
То же
Штраф в размере 25 % стоимости такой тары
Штраф 25 руб. за каждый случай такой поставки
Такая продукция не засчитыва- ется в счет исполнения
обязательств по договору. Замена ее доброкачественной, комплектной и
надлежаще маркированной продукцией в срок, согласованный сторонами
Штраф за некомплектность, отсутствие маркировки или за
ненадлежащую маркировку продукции и тары
Пени в размере 0,2 % стоимости продукции за каждый день
задержки, но не более 5 % ее стоимости
Штраф в размере 5 % неиспользованной суммы аккредитива
Уплачиваемый заказчику, а в соответствующих случаях
Госснабу союзной республики или Главному территориальному управлению Госснаба
СССР штраф 10 руб. за каждый случай невысылки платежного требования и
товарно-транспортно-
По п. 88. Отгрузка (отпуск) продукции, распределяемой в
плановом порядке заказчику, которому эта продукция не выделена, а также
использование продукции для собственных пужд сверх выделенных фондов По пп.
37 и 89. Нарушение приоритетов и графиков отгрузки продукции
По п. 94. Возврат планового акта на поставку продукции или
извещения о его изменении органу, их выдавшему По п. 104. Поставка продукции
ненадлежащего качества или некомплектной продукции
Санкции, возлагаемые на поставщика продукции
го документа или 25 руб. за каждый случай непредоставления
информации Уплачиваемый органу материально-технического снабжения штраф в
размере от 25 до 100 % стоимости этой продукции
По заявлению органа материально-технического снабжения
взыскивается в доход союзного бюджета штраф в размере 50 % стоимости
продукции, отгруженной с нарушением приоритетов и графиков
Уплачиваемый этому органу штраф 250 руб. за каждый случай
возврата
Сверх неустойки (штрафа) возмещаются заказчику причиненные
такой поставкой убытки без зачета неустойки (штрафа)
Виды имущественной ответственности заказчиков-застройщиков
перед поставщиками -за нарушение условий договора поставки согласно ППН:
Вид нарушения
По пп. 33 и 95. Несвоевременное представление поставщику
отгрузочных разнарядок
По п. 96. Невыборка заказчиком продукции, а также неосновательный
отказ от получения продукции при доставке его поставщикам в договорный срок
По п. 96. Полный или частичный отказ заказчика от приемки заказных им
специальных изделий
По п. 97. Необоснованный полный или частичный отказ
заказчика от акцепта платежного требования, а также уклонение от оплаты
продукции при других формах расчетов (невыставление аккредитива, невыдача
чека, непредставление в учреждение банка платежного поручения)
Санкции, возлагаемые на заказчика-застройщика
Штраф 25 руб. за каждый день просрочки, но не более 250
руб.
Неустойка в размере 5 % стоимости невыбранной (не
полученной в срок) продукции
Заказчик обязан оплатить поставщику (изготовителю)
стоимость той части заказа, которая к моменту отказа исполнена или находится
в процессе исполнения, а также понесенные поставщиком затраты на
технологическую подготовку производства
Штраф в размере Б % суммы, от уплаты которой заказчик от-
казался или уклонился
По п. 97. Несвоевременная оплата поставленной продукции
По п. 100. Невыполнение заказчиком по его вине требования
поставщика об отгрузке (выдаче) продукции, принятой на ответственное
хранение, а также в случае использования этой продукции до ее оплаты
Пени в размере 0,04 % суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки. При невыполнении заказчиком требований,
предусмотренных «Правилами финансирования строительства», что вызвало
просрочь ку платежа, размер пени повышается на 50 %
Штраф в размере 8 % стоимости использованной без оплаты
или не отгруженной (не выданной) по требованию поставщика продукции
Виды имущественной ответственности обеих сторон,
заключивших договор, за нарушение условий договора поставки согласно ППН:
Вид нарушения
По п. 92. Просрочка заключения договора или необоснованное
уклонение от заключения его
По п. 93. Непредставление или несвоевременное
представление предусмотренной договором спецификации с технической
характеристикой или развернутой номенклатурной продукции По п. 98.
Невозвращение поставщиком или заказчиком излишне полученных денежных сумм при
расчетах за продукцию (при повторной оплате одной и той же продукции,
неправильном применении цен на продукцию, оплате бестоварного расчетного
документа и т. д.)
По п. 99. Необоснованное безакцептное списание
средств со счета По п. 104. Независимо от уплаты неустойки
(штрафа, пени)
Возлагаемые санкции
Штраф 100 руб. за каждый день просрочки, но не более 1000
руб.
Штраф в размере 2 % стоимости продукции на которую не
представлена или несвоевременно представлена спецификация
Виновная сторона уплачивает другой стороне за все время
пользования этими денежными средствами 5 % головых. По претензиям и искам об
уплате неустойки (штрафа, пени) проценты не начисляются
Штраф в размере 5 % суммы, неосновательно списанной в
безакцептном порядке Сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне
причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой
(штрафы, пени)
К убыткам относятся расходы, произведенные одной из
сторон, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств,
утратой или повреждением имуществ, а также не полученные ею доходы, которые
она получила бы, еслл бы обязательство было выполнено другой стороной.
Под расходами следует понимать затраты, фактически
произведенные на день предъявления претензии. Расходы, которые одна
из сторон может понести в будущем, не подлежат взысканию
по данному исковому требованию. Однако они возможны ко взысканию по другому
исковому требованию, после того как будут произведены. Фактически понесенные
расходы, превышающие допустимые по нормативам, взысканию не подлежат.
Оплаченные расходы должны быть подтверждены документами
(решениями органов арбитража о взыскании сумм санкций, платежными
документами, подтверждающими уплату соответствующих сумм контрагентам,
документами, подтверждающими выплату заработной платы рабочим в случаях их
простоя, и др.).
Неполученная плановая прибыль и другие доходы подлежат
взысканию независимо от того, выполнил ли истец план по прибылям за
соответствующий период за счет перевыполнения плана производства по другим
видам продукции.
Порядок взыскания стоимости убытков определен письмом
Госарбитража СССР от 23 сент. 1974 г. № И-1—33 «О разрешении споров,
связанных с возмещением убытков, причиненных нарушением обязательств по
договору поставки» (БНА, 1975, № 2).
Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай
просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательства, и возмещение
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают
стороны от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
|