ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ГК РФ |
Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 213-ФЗ в пункт 3 статьи 708 настоящего Кодекса внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
См. комментарий к статье 708 настоящего Кодекса
|
К содержанию: Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья)
Смотрите также:
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ...
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный). … ГК 1964 - Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.
Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. Данная структура Кодекса...
Согласно ст. 8 ГК, "всякий француз пользуется гражданским правом".
Гражданский Кодекс Российской Федерации для предпринимателей....
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 5 марта 1992 года Вводный закон - Федеральный закон от 21...
В отличие от уголовного законодательства модернизация гражданского права была поначалу формальной и находилась в значительном отрыве от реальных...
Гражданское процессуальное право в системе отечественного права....
Гражданское процессуальное право как элемент системы российского права соотносится с каждым из указанных звеньев, но взаимодействует с ними по-разному.
Гражданские права и обязанности. События, подобно действиям, также...
Гражданские права и обязанности, согласно ст. 8 ГК РФ, возникают вследствие следующих действий: а) из договоров и иных сделок.
Источники гражданского права – гражданское законодательство, а также...
Гражданское право – ведущая отрасль частного права, предметом регулирования которой … Диспозитивность в гражданском праве – основополагающий принцип гражданского права...
Гражданское право Российской империи. Нормы гражданского права....
Нормы гражданского права содержались в основном в Своде законов гражданских (ч. I. т. Х Свода законов Российской империи).
Римское гражданское право. Общие начала правового положения лиц...
Римское гражданское право (jus civile) не заключало общего понятия «лица» (persona) безотносительно к качеству его правового положения, формируемого в том числе и публичным...
Последние добавления:
Гражданское право Местное самоуправление в РФ
О принципах организации местного самоуправления в в РФ
Закон о местном самоуправлении в РФ
Права на землю "О природоресурсных платежах" Комментарий к Водному кодексу
Земля и право Земельный кодекс Комментарий к Лесному кодексу